延伸 裁判观点：最高人民法院（2021）最高法民申4187号民事裁定书中认为“本案中，双方签订的案涉合同并无关于停工、误工后人工费、机械费等损失的明确约定，而且案涉工程延期竣工三年多时间，双方均负有责任，不能简单归责于任何一方，双方都应当按照合同约定承担相应的违约责任。由于中元和泰公司已承担每延期一天按未付款额支付3‰的违约金即10020760.18元的责任，原判决综合本案实...查看详情

在建工领域，工期是一个很重要的问题，因为施工过程中会出现各种或主观、或客观的因素，工期延误的情况经常发生。一旦发生工期延误，不仅甲方会面临工程逾期交付的各种损失，乙方也会因为停窝工导致各种成本增加，那么，在实践中，发生工期延误后，乙方该如何进行索赔，并应对甲方的索赔呢？ 如何索赔工期延误损失 乙方要想向甲方索赔，首先要确定工期延误的事实，这样一来，就涉及到开工与竣工...查看详情

裁判观点：最高人民法院（2021）最高法民申4017号民事裁定书认定：“根据一、二审法院查明的事实，嘉园公司欠付青海四建公司工程进度款的事实客观存在，嘉园公司理应支付欠付工程款的利息。对于因嘉园公司未按时支付工程进度款，导致青海四建公司停工而造成的停工待料损失，嘉园公司应承担赔偿责任。 二审法院判决嘉园公司支付青海四建公司欠付工程款利息及停工待料损失并无不当。”本案二审青海省高级人民法院（2020...查看详情

来源：浙江发改委 3月25日， 浙江省招标投标管理中心接到实名举报，反映一公司在参加“玉环市漩门湾拓浚扩排工程施工I标段”投标时存在业绩造假。浙江省发改委发布《浙江省发展和改革委员会行政处罚决定书（ 浙发改法字〔2022〕5号）》，具体如下： 现查明： 该公司投标文件提供...查看详情

今天来说说，唐山工地因为一次对 测 量放线标高的把关不严 ，致使我们损失了一百多万的事故！ 这次事件发生在2020年六月份，当时干的是总包下面的扩大劳务。说是劳务，实际上干得就是总包的活，等于总包把工程转包给了我们，所有的材料、机械、架子管、塔吊、工班都是我们自己负责，全套九大员也都是我们自己，连试验、施工资料、安全资料都是我们自己做，总包只放了几个管理人员在项目部转悠转悠...查看详情

今天来说说，唐山工地因为一次对 测 量放线标高的把关不严 ，致使我们损失了一百多万的事故！ 这次事件发生在2020年六月份，当时干的是总包下面的扩大劳务。说是劳务，实际上干得就是总包的活，等于总包把工程转包给了我们，所有的材料、机械、架子管、塔吊、工班都是我们自己负责，全套九大员也都是我们自己，连试验、施工资料、安全资料都是我们自己做，总包只放了几个管理人员在项目部转悠...查看详情

今天来说说，唐山工地因为一次对测量放线标高的把关不严，致使我们损失了一百多万的事故！ 这次事件发生在2020年六月份，当时干的是总包下面的扩大劳务。说是劳务，实际上干得就是总包的活，等于总包把工程转包给了我们，所有的材料、机械、架子管、塔吊、工班都是我们自己负责，全套九大员也都是我们自己，连试验、施工资料、安全资料都是我们自己做，总包只放了几个管理人员在项目部转悠转悠。 在一次规模较大的地下室...查看详情

近日，珠机城轨金海大桥“7·25”箱梁垮塌事故调查结果于近日公布。事故调查组认定，珠海市金湾区“7·25”珠机城轨金海大桥施工段箱梁垮塌事故是一起较大生产安全责任事故，事故共造成4人死亡、1人失踪，直接经济损失约为11040561元。 原文如下： 2021年7月25日6时许，成都盛祥建设劳务有限公司（以下简称“成都盛祥公司”）施工一队（桥梁队）14 名工人在完成班前教育交底后，5...查看详情

坍落度损失原因较多，主要有以下几个方面： （ 1） 原材料影响 所用水泥和外加剂是否匹配、适应，必须通过适应性检测得出，泵送剂掺量要通过与水泥胶凝材料的适应性检测，确定最佳掺量。 外加剂中的引气、缓凝成分的多少，对混凝土坍落度损失影响较大，引气、缓凝成分多，混凝土坍落度损失慢，否则损失快。萘系高效减水剂配制的混凝土坍落度损失快，在低正温...查看详情

案例背景： 一家施工单位总公司于2017年对某隧道工程投标，项目以3200万元中标，一直没有开工。公司于半年后将该项目分配给了预算员小张所属项目部。根据商务经营管理要求，小张对投标报价进行清单核算，结果出来了，真是大跌眼镜。 此项目投标文件严重不合格： 1、投标文件多处没有执行招标文件报价； 2、想当然给报价做了不平衡，结果还给做反了； 3、一个关键清单项...查看详情

2021年3月15日19时23分许，仁怀市2019年苍龙街道公租房建设项目（一标段）发生一起建筑施工事故， 造成4人死亡 ，直接经济损失490.47万元。 这起事故监理、劳务等多人被判刑，细看调查报告发现一个23岁的技术员被追刑， 23岁，应该本科刚毕业不久，基本没什么施工经验，这么年轻就背上刑事案件，江湖险恶 ， 这辈子算是毁了，报告中另一个36岁技术员请假外出了，结果...查看详情

来源： 湖南省住建厅等 3月2日，湖南省住建厅通报： 部分地区混凝土施工质量专项整治落实不到位,部分项目存在局部 混凝土实体强度低于设计强度现象 。衡阳、岳阳、郴州、永州、怀化、娄底等市抽查项目中均存在个别节点区域 混凝土强度不达标 问题。 还在抽查中发现, 16个项目 分别在工程质量控制、建筑施工安全、文明施工、设备安全管理、临时消防设施配备、扬尘防治、...查看详情

如下图所示，上游水库水位10.0m，下游水库水位5.0m...查看详情

1月30日，环境部发布了关于征求 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）修改单（征求意见稿）意见的函 。 对 “单次超标即判定为超标”的修改规定 ，很多污水厂的小伙伴都表示以后要更加小心了。其实，从大环境来看， 合理的 细化 、 提高标准 是无可厚非 的 ， 官方也预期以此 “提标”并不...查看详情

空预器堵塞是电厂锅炉最常见的一种问题，很多电厂因为这一问题不得不定期停炉清洗空预器，以保障后续发电工作的顺利进行，对于一个电厂来说，发电量是衡量一个电厂产能的重要因素。那么空预器堵塞会造成一家220吨锅炉电厂多少经济损失呢？下面泓江智造厂家为您详细讲解一下。 220吨锅炉一般配套使用的是50000KW的发电机组，也就是说，在满负荷功率下，锅炉每小时的发电量在5万度，以每度电的毛利润为0.5元为例，...查看详情

就在一瞬间，坍塌的墙壁在震耳欲聋的巨响声中急速砸落，原本热火朝天打着篮球的众人，下意识地狂奔躲避。 10月28日，辽宁省大连市一辆吊车失控溜坡，将一家篮球馆外墙撞破，坠落的砖块将球馆内多人砸伤。10月30日，篮球馆负责人王先生告诉极目新闻记者，事故导致3名教练受重伤，另有多人轻伤，初步估算球馆损失在150万元左右。 3人受重伤 损失150万 事发辽宁省大连市中山区...查看详情